Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Фз 44 о госзакупках сроки ле

Фз 44 о госзакупках сроки ле

Статья 34. Контракт

Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу Путеводители по закупкам. Вопросы применения ст. 34Путеводитель по контрактной системе:- Общие требования к контракту- Ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту- Обеспечение исполнения контрактаПутеводитель по спорам в сфере закупок:- Правомерно ли условие документации об авансе, конкретный размер которого не определен?- Правомерно ли удержание денежных средств в размере НДС при оплате контракта лицу, применяющему УСН? 1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. В случае, предусмотренном настоящего Федерального закона, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.(в ред.

Федерального от 01.05.2019 N 71-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)КонсультантПлюс: примечание.В 2020 г. допускается изменение срока исполнения, цены контракта, единицы товара, работы, услуги, размера аванса в случаях, установленных Закона.2.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном настоящего Федерального закона, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в , установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и настоящего Федерального закона.

В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.(в ред. Федерального от 01.05.2019 N 71-ФЗ)(см.

текст в предыдущей редакции)3.

Особенности определения цены государственного контракта на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги по государственному оборонному заказу с учетом требований, предусмотренных настоящей статьи, могут устанавливаться Федеральным от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».4. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в , установленном Правительством Российской Федерации.(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 , от 31.12.2017 , от 01.05.2019 )(см.

текст в предыдущей редакции)6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).(в ред. Федерального от 28.12.2013 N 396-ФЗ)(см.

текст в предыдущей редакции)6.1. Утратил силу с 1 января 2017 года.

— Федеральный от 29.12.2015 N 390-ФЗ.(см.

текст в предыдущей редакции)7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.(в ред.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.(в ред.

Федеральных законов от 31.12.2017 , от 01.05.2019 , от 01.04.2020 )(см. текст в предыдущей редакции)8.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом в , установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 , от 01.05.2019 )(см. текст в предыдущей редакции)КонсультантПлюс: примечание.Начисленные, но не списанные суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 г.

обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и , установленных Правительством РФ ( Закона).9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.10.

Допускается заключение контрактов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками закупки.

При этом право заключения контракта с несколькими участниками закупки устанавливается заказчиком в документации о закупке.11. Для осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.

В случае отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий контрактов соответствующие типовые контракты, типовые условия контрактов могут быть разработаны и утверждены федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения устанавливаются Правительством Российской Федерации.(в ред.

Федеральных законов от 13.07.2015 , от 01.05.2019 )(см.

текст в предыдущей редакции)12. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.13. В контракт включаются обязательные условия:КонсультантПлюс: примечание.П. 1 ч. 13 ст. 34 (в ред. ФЗ от 24.04.2020 N 124-ФЗ) по соглашению сторон к отношениям по исполнению контракта, заключенного до 01.07.2020, либо контракта, извещения о котором размещены, приглашения направлены до 01.07.2020.1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений настоящего Федерального закона, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии со настоящего Федерального закона требования обеспечения гарантийных обязательств.
1 ч. 13 ст. 34 (в ред. ФЗ от 24.04.2020 N 124-ФЗ) по соглашению сторон к отношениям по исполнению контракта, заключенного до 01.07.2020, либо контракта, извещения о котором размещены, приглашения направлены до 01.07.2020.1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений настоящего Федерального закона, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии со настоящего Федерального закона требования обеспечения гарантийных обязательств.

В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа;(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 , от 24.04.2020 )(см. текст в предыдущей редакции)2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.(часть 13 в ред.

Федерального от 31.12.2017 N 504-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)13.1.

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в настоящего Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.(часть 13.1 введена Федеральным от 01.05.2017 N 83-ФЗ; в ред. Федерального от 01.05.2019 N 71-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)14.

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями — настоящего Федерального закона.(в ред.

Федерального от 31.12.2017 N 504-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)КонсультантПлюс: примечание.С 01.04.2021 в ч. 15 ст. 34 вносятся изменения ( от 27.12.2019 N 449-ФЗ).15.

При заключении контракта в случаях, предусмотренных , , , , , , , , , , , , , , , , — настоящего Федерального закона, требования — , — настоящей статьи заказчиком могут не применяться к указанному контракту.

В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским Российской Федерации для совершения сделок.(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 , от 01.12.2014 , от 31.12.2014 , от 13.07.2015 , от 30.12.2015 , от 26.07.2017 , от 29.12.2017 )(см. текст в предыдущей редакции)16.

текст в предыдущей редакции)16. Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого контракта являются новые машины и оборудование, а также в иных , установленных Правительством Российской Федерации.(часть 16 в ред. Федерального от 27.12.2019 N 449-ФЗ)(см.

текст в предыдущей редакции)16.1. Предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. заключения таких контрактов устанавливаются Правительством Российской Федерации.(часть 16.1 введена Федеральным от 03.07.2016 N 365-ФЗ)17.

В случае, если Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящего Федерального закона в отношении конкретной закупки принято решение о необходимости включения в контракт дополнительных условий его исполнения, в том числе не связанных с предметом контракта, в документации о закупке должна быть указана информация о таких дополнительных условиях.18.

При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.(часть 18 в ред.

Федерального от 31.12.2017 N 504-ФЗ)(см.

текст в предыдущей редакции)19 — 21.

Утратили силу с 1 января 2014 года.

— Федеральный от 28.12.2013 N 396-ФЗ.(см.

текст в предыдущей редакции)22. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта.

Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.(часть 22 в ред. Федерального от 28.12.2013 N 396-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)23.

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает , установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.24.

Указанная в настоящей статьи информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью.
При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью.

Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.(в ред. Федерального от 31.12.2017 N 504-ФЗ)(см.

текст в предыдущей редакции)25.

В случае непредоставления заказчику указанной в настоящей статьи информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.26.

В контракт включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со настоящего Федерального закона.27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с , и настоящего Федерального закона. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.(в ред.

Федеральных законов от 27.12.2018 , от 01.05.2019 )(см. текст в предыдущей редакции)28.

В контракт включается дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при заключении контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с положениями Лесного кодекса Российской Федерации.(часть 28 введена Федеральным от 28.12.2013 N 396-ФЗ)29.

Правительство Российской Федерации вправе определить:1) порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта;2) требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.(часть 29 введена Федеральным от 31.12.2017 N 504-ФЗ)29.1.

При осуществлении закупки в соответствии с , , настоящего Федерального закона в контракт может быть включено условие о выполнении подрядчиком работ, об оказании исполнителем услуг самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению обязательств, предусмотренных контрактом.(часть 29.1 введена Федеральным от 01.05.2019 N 70-ФЗ)30. Если заказчиком в соответствии с настоящего Федерального закона установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены , , и настоящего Федерального закона.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с настоящей статьи.(часть 30 введена Федеральным от 27.12.2018 N 502-ФЗ) Открыть полный текст документа

Оплата по контракту 44-ФЗ в 2020 году: сроки, условия

В статье расскажем, когда заказчики должны оплатить контракт, можно ли получить часть оплаты заранее и что делать, если заказчик нарушает сроки оплаты.

Порядок и сроки оплаты товаров, работ, услуг (ТРУ) госзаказчик обязан прописать в проекте контракта в соответствии с . Выделяют три варианта оплаты по договору:

  1. единовременная.
  2. с авансом;
  3. поэтапная;

Остановимся подробнее на каждом варианте. Заказчик сам решает, устанавливать в закупке авансирование или нет.

Тендеры с авансом удобны для поставщика тем, что часть денег он получит сразу, еще до поставки товара или выполнения работ.

Если госзаказчик решает выплатить аванс, то он должен прописать в тексте договора его размер и установить сроки выплаты.

Заказчик нарушит , если не укажет эти сведения. Важно: в закупках с авансом обеспечение исполнения контракта увеличивается до размера аванса. Наличие или отсутствие аванса и его предельный размер в разных закупках определяет законодательство.

устанавливает предельные значения аванса, который могут выплачивать госзаказчики в зависимости от предмета закупки: Размер аванса Предмет закупки Примечания Не более 50 %

  1. в любых закупках по усмотрению заказчика, если иное не установлено законом;
  2. в закупках по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

Предельное значение в 50 % установили временно до конца 2020 года ().

До 11.05.2020 года аванс в таких закупках не мог превышать 30 % от цены контракта.

От 30 % до 80 % закупки на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые направлены на замещение импортной продукции.

Должны выполняться условия:

  1. казначейское сопровождение аванса;
  2. заказчик до проведения закупки получил одобрение от Минпромторга, что контракт соответствует целям импортозамещения.

От 30 % до 90 % в закупках с условием о казначейском сопровождении контракта. Исключение – закупки из предыдущего пункта. до 100 % в таких закупках как:

  1. путевки на санаторно-курортное лечение и другие из .
  2. экспертиза проектной документации;
  3. услуги связи;
  4. грузовые перевозки авиационным и железнодорожным транспортом;
  5. подписка на печатные издания;
  6. приобретение авиа- и железнодорожных билетов;

Решение установить полную предоплату по таким закупкам остается за заказчиком.

Есть случаи, когда на аванс можно не рассчитывать:

  • установлен перечень из 22 товаров и 4 услуг, при закупке которых авансирования не может быть. Среди них:
  1. услуги по ремонту компьютеров и др.
  2. блокноты, записные книжки;
  3. постельное белье;
  4. легковые автомобили;
  5. стиральные и моющие средства;
  • Аванс не выплатят участнику, который снизил цену на 25 % и больше от начальной цены договора, даже если в проекте контракта есть сведения об авансировании.

    Такое условие прописано в .

Заказчик может установить в закупке поэтапное исполнение контракта и его оплату по частям. В таких закупках поставщик будет получать оплату частями после выполнения обязательств по каждому этапу.

В договоре заказчик должен указать период исполнения каждого этапа, размер частичного платежа и дату окончательного расчета по контракту.

Заказчик и поставщик взаимодействуют по такой схеме:

  • поставщик выполняет обязательства по каждому этапу контракта;
  • заказчик перечисляет деньги поставщику в рамках этапа и отправляет сведения об оплате в Единую информационную систему (ЕИС).
  • заказчик принимает товар или работы и подписывает документы о приемке, которые подтверждают выполнение обязательств по отдельному этапу;

После выполнения этапа поставщик может уменьшить размер обеспечения исполнения контракта пропорционально выполненным обязательствам. Если размер обязательств этапа составил 30 %, то и обеспечение будет меньше на 30 %.

Если обеспечение было в виде банковской гарантии, то заказчик не может требовать полную сумму по этой гарантии.

Перед тем, как выставить требование банку, он должен рассчитать сумму нового обеспечения с учетом выполненных обязательств по договору.

Если поставщик переводил сумму обеспечения на счет заказчика, то по требованию исполнителя заказчик возвращает ему разницу между первоначальным и уменьшенным обеспечением. Заказчик оплатит контракт одной суммой после того, как поставщик полностью исполнит обязательства.

В тексте договора заказчик должен указать, какой документ подтверждает факт выполнения обязательств.

Таким документом могут быть:

  1. счет-фактура;
  2. товарная накладная;
  3. акт приемки-передачи выполненных работ и другие.

С даты подписания такого документа устанавливают срок оплаты по договору. Заказчик прописывает сроки оплаты в тексте контракта.

Если он не установит срок, то нарушит и , в которых прописаны требования к срокам оплаты:

  1. не более 30 дней с момента подписания подтверждающих документов;
  2. не более 15 рабочих дней в закупках для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Отступить от этого правила можно только в рамках государственного оборонного заказа при увеличении цены контракта, если цена на продукцию выросла. Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором устанавливают отлагательные условия. Окончательный расчет по оборонному заказу могут продлить не более, чем на 30 календарных дней с даты внесения изменений в госконтракт ().

За нарушение состава документации закупки, сроков и порядка оплаты ответственное должностное лицо госзаказчика накажут штрафом или отстранением от должности. Наказание должностного лица заказчика Нарушение Ссылка на статью КоАП РФ Штраф 3 000 рублей Если не укажет в контракте сроки и условия оплаты Штраф от 30 000 до 50 000 рублей Если не оплатит контракт вовремя Дисквалификация на срок от 1 до 2 лет Если должностное лицо повторно нарушило сроки оплаты Протокол об административном правонарушении по статье 7.32.5 КоАП вправе составлять органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), на что указывает п. 62 ч. 2 ст. 28.3 КоАП. Рассматривать дела о повторном нарушении сроков оплаты по контракту может только суд.

Заказчик виноват не всегда, когда задерживает оплату.

На ФАС разместила письмо № ИА/74989/19 от 28.08.2019, в котором разъяснила, что заказчик не несет ответственность за нарушение сроков и порядка оплаты по контракту, если он не получил на закупку бюджетные средства.

В этом случае Федеральное казначейство может наказать главного распорядителя бюджетных средств, который не довел или не распределил вовремя лимиты бюджетных обязательств заказчику закупки. Если вы исполнили контракт, заказчик подписал документы о приемке, но задерживает с оплатой, пишите претензию в его адрес. В текст претензии обязательно включите:

  1. ссылки на пункты договора, которые нарушил заказчик;
  2. требования к уплате суммы, включая пени;
  3. срок, в который заказчик должен устранить нарушения.

К претензии приложите документы, подтверждающие выполнение обязательств и передайте ее лично контактному лицу заказчика или направьте почтой письмом с уведомлением.

Если передаете лично, попросите расписку о получении. Так у вас будет доказательство, что заказчик получил письмо.

Если на претензию не ответят, либо ответ вас не удовлетворит, обращайтесь прокуратуру. Подать жалобу можно в бумажном и электронном виде.

Прокуратура должна за 30 дней проверить заказчика на наличие состава преступления и ответить на жалобу. Если денег вы так и не дождались, подавайте иск в арбитражный суд. Заявление нужно подавать по месту нахождения заказчика. У вас есть один год, чтобы привлечь заказчика к ответственности. Перед участием в закупке проверьте госзаказчика на .
Перед участием в закупке проверьте госзаказчика на .

Введите в поиск его ИНН или ОГРН и посмотрите список дел, в которых он участвовал.

Если заказчик уже выступал ответчиком в суде как неплательщик по госконтрактам, то есть риск, что и в этой закупке такая ситуация повторится.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+